關(guān)于我們

在線客服

幫助

24小時(shí)客服:010-82326699 400-810-5999

建設(shè)工程教育網(wǎng) > 建筑文苑 > 工程管理 > 正文

建設(shè)工程停工后的簽證與索賠策略

2010-05-25 14:05  中國(guó)工程管理網(wǎng) 史建兵  【  【打印】【我要糾錯(cuò)】

  出現(xiàn)停工事件時(shí),作為承包人,務(wù)必要及時(shí)做好簽證和索賠工作。我個(gè)人認(rèn)為,以下幾個(gè)方面的簽證務(wù)必需要承包人及時(shí)做到。

  其一:工期延誤的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、圖紙、技術(shù)資料,一方面會(huì)導(dǎo)致正常開(kāi)工時(shí)間延期,開(kāi)工后又會(huì)導(dǎo)致工期延誤,甚至停工。一旦發(fā)包方不能夠按合同約定的時(shí)間和條件履行上述義務(wù),承包人一定要及時(shí)進(jìn)行工期的簽證,無(wú)論以后的工程是否復(fù)工,工期是否延期,簽證所確認(rèn)的順延工期一定是可以在總工期中扣除的。如果因?yàn)樯鲜鍪录䦟?dǎo)致承包人停工、窩工,這些簽證也將成為承包人向發(fā)包人主張停工損失的有力證據(jù)。

  其二:工程量的簽證。目前施工合同通常會(huì)采用承包人按專用條款約定每月向工程師提交已完工工程量的報(bào)告、工程師審核確認(rèn)后作為發(fā)包方支付進(jìn)度款的依據(jù)。工程師對(duì)工程量的確認(rèn),意味著對(duì)已完成工程量的價(jià)款的確認(rèn)。工程量的及時(shí)簽證,對(duì)工程價(jià)款的最終結(jié)算,是最直接的證據(jù)。當(dāng)發(fā)生結(jié)算糾紛時(shí),無(wú)論工程有無(wú)最終完工,發(fā)包方是否按合同的約定如期支付進(jìn)度工程款,通常是承包人向發(fā)包人主張違約責(zé)任的重要依據(jù)。而工程在停工之前,已施工部分工程量務(wù)必需要簽證固定,這將是工程結(jié)算的重要依據(jù)。

  其三:價(jià)款調(diào)整的簽證。工程設(shè)計(jì)變更、工程量的變化和調(diào)整、施工條件的變化等,都會(huì)引起合同約定的工程價(jià)款的改變。對(duì)此,承包人一定要及時(shí)簽證,固定價(jià)款。發(fā)包人口頭承諾、空頭支票是萬(wàn)萬(wàn)不能相信的。尤其是投標(biāo)時(shí),工程量清單部分中沒(méi)有而在施工過(guò)程中臨時(shí)增加的工程,沒(méi)有甲方的書(shū)面指令和簽證,承包人即使做了,發(fā)生工程結(jié)算糾紛時(shí),只要發(fā)包方不認(rèn),監(jiān)理不予證明,工程造價(jià)機(jī)構(gòu)是不會(huì)輕易確認(rèn)的。這些簽證,在停工之前,在施工的每個(gè)環(huán)節(jié),承包人務(wù)必要做到邊施工邊簽證。

  其四:窩工、停工損失的簽證。發(fā)生工程進(jìn)度款不能按合同約定支付;工程師不能按合同約定提供所需的指令、批準(zhǔn);停水、停電超過(guò)合同約定的期限,承包人已完工部分工程未及時(shí)檢驗(yàn)(隱蔽工程,中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收)等,往往導(dǎo)致承包人停工、窩工。停工、窩工的損失應(yīng)及時(shí)按合同約定的期限和程序進(jìn)行簽證固定。

  上述簽證方法,當(dāng)然都很理想化,建立在各方都能信守合同、誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上。如果都能及時(shí)簽下來(lái),結(jié)算時(shí)就不會(huì)有大的糾紛,索賠這一塊很好計(jì)算。問(wèn)題在于承包人的上述簽證單,發(fā)包人不肯簽收,更不用說(shuō)簽復(fù)意見(jiàn)、給予確認(rèn)。此種情況下,承包人應(yīng)當(dāng)怎么辦?

  首先,承包人一定要及時(shí)收集、固定證據(jù),充分利用現(xiàn)有法律規(guī)定,維護(hù)自己的正當(dāng)權(quán)利。

  提出簽證未必得到對(duì)方的認(rèn)可,對(duì)方可能也會(huì)在聯(lián)系單上簽復(fù)意見(jiàn),但意見(jiàn)是不同意,怎么辦。最高法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同若干問(wèn)題的司法解釋》第19條規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議,按照施工過(guò)程中形成的簽證等書(shū)面文件確認(rèn),承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工,但未能夠提供簽證文件證明工程量發(fā)生的,可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。”該解釋明確了工程量簽證未獲成功如何保護(hù)承包人權(quán)利的問(wèn)題,也解決了其他如工期、價(jià)格等事項(xiàng)未獲簽證的解決思路。那就是承包人要及時(shí)固定其他相關(guān)證據(jù),如承包方指令、工程施工圖紙、經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的施工方案設(shè)計(jì)、監(jiān)理證明、影像資料、施工記錄、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等其他形式的證據(jù),證明索賠事項(xiàng)是有確鑿和充分的依據(jù)。在簽證未獲成功的情況下,這是承包人第一時(shí)間應(yīng)當(dāng)要做的事情,這將為成功索賠奠定基礎(chǔ)。

  其次,承包人要充分利用合同簽證條款中“逾期視為認(rèn)可”的規(guī)定保護(hù)自己的權(quán)利。比如涉及工程價(jià)款調(diào)整的規(guī)定,合同通用條款23.4條:承包人應(yīng)當(dāng)在價(jià)款調(diào)整的情況發(fā)生后14天內(nèi),將調(diào)整原因、金額以書(shū)面形式通知工程師、工程師確認(rèn)調(diào)整金額后作為追加合同價(jià)款,與工程款同期支付。工程師收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn)的,視為同意該調(diào)整。

  我們?nèi)タ春贤,所有的簽證聯(lián)系單,只要承包人按合同約定書(shū)面向發(fā)包人或者工程師提出,逾期不回復(fù),均視為認(rèn)可。所以承包人要做的工作,第一是在合同約定的時(shí)間內(nèi)提交簽證單;第二要送達(dá)。要有承包人或監(jiān)理工程師的簽收單。碰到發(fā)包人不收怎么辦?承包人可以用掛號(hào)信、公證送達(dá)、律師見(jiàn)證送達(dá)等方式送達(dá)簽證聯(lián)系單。只要是法律意義上的送達(dá),不按合同約定的時(shí)間給予承包人書(shū)面的意見(jiàn),發(fā)包人將承擔(dān)對(duì)其不利的法律后果。

收藏分享:論壇
分享到:
相關(guān)新聞
  • 特色班
    4大班次+2-3套全真模擬題
    提升學(xué)習(xí)效果
  • 精品班
    4大班次+2-3套全真模擬題+1套預(yù)測(cè)試題
  • 實(shí)驗(yàn)班
    3套全真模擬題+2套預(yù)測(cè)試題+考前沖關(guān)寶典
  • 定制班
    3套模擬題+3套預(yù)測(cè)題+考前沖關(guān)寶典+考前重點(diǎn)
  • 移動(dòng)班
    以知識(shí)點(diǎn)為單元授課練習(xí),
    強(qiáng)化重點(diǎn)、難點(diǎn)、考點(diǎn)
版權(quán)聲明

  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
  2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
  本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
  3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。