2010年監(jiān)理工程師考試《合同管理》模擬練習題(7)
1.工程師判定承包商索賠成立的條件有(?。?。
A.與合同相比較已經(jīng)造成了實際的額外費用增加或工期損失
B.造成費用增加或工期損失的原因不是承包商的過失
C.按合同規(guī)定不應由承包商承擔的風險考試大論壇
D.承包商在事件發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)提出了書面索賠意向通知和索賠報告
E.承包商提供的證據(jù)足以支持自己的主張。
[答案]ABCD
[解題要點]判定索賠成立的三個條件缺一不可,此處注意B、C所表達的意思一致,均為正確選項。
2.FIDIC施工合同條件規(guī)定的索賠程序中,( )是承包商應該完成的工作。
A.發(fā)出索賠意向通知
B.提出索賠報告
C.審查索賠報告
D.做好現(xiàn)場同期記錄
E.審查索賠處理
[答案]ABD
[解題要點]C、E選項是工程師應完成的工作。
3.工程師處理索賠問題的權力包括(?。?。
A.在承包人提出索賠意向通知以后,工程師有權檢查承包人的現(xiàn)場同期記錄
B.對承包人的索賠報告進行審查分析,反駁承包人不合理的索賠要求
C.在工程師與承包人共同協(xié)商確定給承包人的工期和費用的補償量達不成一致時,工程師有權單方面作出處理決定
D.對合理的索賠要求,工程師有權將它納入工程進度付款中,簽發(fā)付款證書,發(fā)包人應在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付
E.對承包商施工索賠的處理決定,承包商必須執(zhí)行
[答案]ABCD
[解題要點]工程師的處理決定不是終局性的,對雙方不具有強制性的約束力。
4.工期索賠的計算主要有(?。?。
A.網(wǎng)絡分析法
B.比例計算法
C.測量法
D.比例差值法
E.化學法
[答案]AB
[解題要點]網(wǎng)絡分析法是分析網(wǎng)絡圖中的關鍵線路,而比例計算法雖簡單方便,但有三種不適用的情況。
5.承包商施工中遇到圖紙未標明的地下障礙物導致施工成本增加,為此提出l3萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進行施工效率對比后,確認承包商成本的增加額應為10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件,承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項報價節(jié)約了2萬元。工程師就此項索賠應批準的補償額應為(?。?萬元。
A.8
B.10
C.11
D.13
[答案]A
[解題要點]承包商僅有權得到工程師認為索賠成立那部分的付款和工期索賠,題干中“工程師與承包商協(xié)商并進行施工效率對比后,確認承包商成本的增加額應為10萬元”,所以10-2=8(萬元)。
6.當承包人與發(fā)包人就索賠產(chǎn)生爭端時,雙方應首先通過(?。┑姆绞浇鉀Q。
A.協(xié)商
B.調(diào)解
C.仲裁
D.訴訟
[答案]A
[解題要點]若爭端產(chǎn)生,解決的首選方法是協(xié)商,協(xié)商無效則通過第三方調(diào)解,調(diào)解再無效則通過仲裁機關仲裁,仲裁無效則最終通過法律程序解決。