08監(jiān)理工程師《合同管理》練習(xí)題3
判斷題
1、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。( )
A、是
B、否
2、在法律上,把訂立經(jīng)濟(jì)合同的全過程劃分為協(xié)商和簽約兩個階段( )
A、是
B、否
3、被仲裁機(jī)構(gòu)裁定為可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具備法律效率( )
A、是
B、否
4、業(yè)主或監(jiān)理單位任何一方向另一方要求的賠償,若沒有遵守索賠程序,就喪失了索賠的權(quán)利。( )
A、是
B、否
5、若工程師進(jìn)行合同規(guī)定之外的檢查工作,致使工程暫停,承包商均有權(quán)索賠。( )
A、是
B、否
6、FIDIC條款10.1款載明,承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后28天內(nèi),提供履約擔(dān)保。( )
A、是
B、否
7、招標(biāo)是要約,投標(biāo)是承諾。( )
A、是
B、否
8、編制標(biāo)底應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、投標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)、定額等( )
A、是
B、否
C、是
D、否
9、根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,經(jīng)濟(jì)合同不包括技術(shù)合同( )
A、是
B、否
10、《公路工程施工監(jiān)理合同范本》規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員( )
A、是
B、否
單項選擇題
1、施工合同文本規(guī)定,承包人要求的延期開工應(yīng)( )。
A、經(jīng)工程師批準(zhǔn)
B、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)
C、由承包人自行決定
D、由承包人通知發(fā)包人
2、工程師直接向分包人發(fā)布了錯誤指令,分包人經(jīng)承包人確認(rèn)后實施,但該錯誤指令導(dǎo)致分包工程返工,為此分包人向承包人提出費(fèi)用索賠,承包人( )。
A、以不屬于自己的原因拒絕索賠要求
B、認(rèn)為要求合理,先行支付后再向業(yè)主索賠
C、不予支付,以自己的名義向工程師提交索賠報告
D、不予支付,以分包商的名義向工程師提交索賠報告
3、工程師在處理索賠時應(yīng)注意自己的權(quán)力范圍,下列情形中的( )不屬于工程師的權(quán)力。
A、檢查承包人現(xiàn)場同期的記錄
B、指示承包人縮短合同工期
C、當(dāng)工程師與承包人就補(bǔ)償達(dá)不成一致時,工程師單方面作出處理決定
D、把批準(zhǔn)的索賠要求納入該月的工程進(jìn)度款中
4、在現(xiàn)場考察時招標(biāo)單位向投標(biāo)單位介紹工程情況,投標(biāo)人由此得出的推論是( )。
A、由業(yè)主負(fù)責(zé)
B、由設(shè)計單位負(fù)責(zé)
C、由承包商負(fù)責(zé)
D、由業(yè)主與承包商各負(fù)一半
5、發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場經(jīng)過清點后,應(yīng)當(dāng)由( )保管。
A、發(fā)包人
B、承包人
C、工程師
D、發(fā)包人與承包人共同
6、因總監(jiān)理工程師在施工階段管理不當(dāng),給承包人造成了損失,承包人應(yīng)當(dāng)要求( )給予補(bǔ)償。
A、監(jiān)理人
B、總監(jiān)理工程師
C、發(fā)包人
D、發(fā)包人和監(jiān)理人
7、駐地監(jiān)理工程師代表的工作,應(yīng)直接對( )負(fù)責(zé)。
A、業(yè)主
B、監(jiān)理工程師
C、承包商
D、分包商
8、按施工合同示范文本規(guī)定,施工現(xiàn)場內(nèi)由承包人采購用于工程的材料和待安裝設(shè)備,應(yīng)當(dāng)由( )辦理保險。
A、發(fā)包人
B、承包人
C、發(fā)包人和承包人共同
D、監(jiān)理人
9、頒發(fā)接收證書之日即為()。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺陷責(zé)任期結(jié)束日
D、完工日
10、設(shè)計招標(biāo)應(yīng)采用( )方式進(jìn)行招標(biāo)。
A、公開
B、邀請
C、詢價
D、方案競選
11、能夠作為保證人的為( )。
A、法人的職能部門
B、公司
C、學(xué)校
D、幼兒園
12、某訂購合同300t水泥的合同內(nèi)列明第一批供貨200t,第二批供貨100t,并約定了逾期交貨的違約金。第一批水泥按時交貨,第二批水泥雖遲于合同約定15天交貨,但未對工程施工產(chǎn)生不利影響,則采購方( )。
A、不必追究對方的違約責(zé)任
B、按300t的數(shù)量計算違約金
C、按100t的貨款計算違約金
D、按逾期15天的時間計算違約金
13、承包人采購的材料,在使用前應(yīng)( )。
A、按工程師的要求進(jìn)行檢驗
B、由發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗
C、檢驗費(fèi)由發(fā)包人承擔(dān)
D、不合格可使用
14、承包人負(fù)責(zé)采購的材料和設(shè)備,應(yīng)( )。
A、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗試驗,費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)
B、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗試驗,費(fèi)用承包人承擔(dān)
C、承包人負(fù)責(zé)檢驗試驗,費(fèi)用承包人承擔(dān)
D、承包人負(fù)責(zé)檢驗試驗,費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)
15、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷,由施工單位負(fù)責(zé)維修,其費(fèi)用( )。
A、由施工單位直接向設(shè)計單位索賠
B、由設(shè)計單位全額承擔(dān)
C、由建設(shè)單位全額承擔(dān)
D、通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠,不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé)
16、《建設(shè)工程施工合同》規(guī)定的設(shè)計變更范疇不包括( )。
A、增加合同中約定的工程量
B、刪減承包范圍的工作內(nèi)容交給其他人實施
C、改變承包人原計劃的工作順序和時間
D、更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高
17、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的占有,將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保是( )。
A、定金
B、抵押
C、質(zhì)押
D、留置
18、與邀請招標(biāo)相比,公開招標(biāo)的最大優(yōu)點是( )。
A、節(jié)省招標(biāo)費(fèi)用
B、招標(biāo)時間短
C、減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險
D、競爭激烈
19、如果由于第三方的原因使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤,以致增加了工程量或持續(xù)時間,增加的工作量應(yīng)視為( )。
A、正常監(jiān)理工作
B、附加監(jiān)理工作
C、額外監(jiān)理工作
D、新的委托監(jiān)理合同工作
20、仲裁委員會的裁決,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。一方當(dāng)事人不履行,另一方當(dāng)事人可以向( )申請執(zhí)行。
A、行政管理機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、仲裁委員會
D、調(diào)解委員會
21、建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指( )。
A、物
B、智力成果
C、行為
D、財
22、能夠留置的財產(chǎn)僅限于( )。
A、不動產(chǎn)
B、動產(chǎn)
C、專利權(quán)
D、財產(chǎn)權(quán)
23、在施工合同履行中,發(fā)包人按合同約定購買了玻璃,現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現(xiàn)場交貨清點,單方檢驗接收后直接交承包人的倉庫保管員保管,施工使用時發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞,則應(yīng)由( )。
A、保管員負(fù)責(zé)賠償損失
B、發(fā)包人承擔(dān)損失責(zé)任
C、承包人負(fù)責(zé)賠償損失
D、發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)損失責(zé)任
24、監(jiān)理機(jī)構(gòu)為執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)所需的工程資料,應(yīng)由( )。
A、監(jiān)理人自費(fèi)收集
B、向委托人付費(fèi)索取
C、向設(shè)計人付費(fèi)索取
D、委托人免費(fèi)提供
25、按照施工合同示范文本的規(guī)定,發(fā)包人的主要工作有( )。
A、保證施工噪音符合環(huán)保規(guī)定
B、提供進(jìn)度統(tǒng)計報表
C、開通專用條款約定的施工場地內(nèi)的交通干道
D、做好施工現(xiàn)場地下管線的保護(hù)
26、業(yè)主在得到承包人動員預(yù)付款保函后,支付動員預(yù)付款的最長時間不得超過( )。
A、14天
B、7天
C、21天
D、28天
27、要約人要撤銷要約,撤銷要約通知應(yīng)在( )到達(dá)對方。
A、要約到達(dá)對方之前
B、對方發(fā)出承諾之前
C、對方承諾要達(dá)要約人之前
D、對方承諾生效之后
28、施工中的費(fèi)用索賠出現(xiàn)的原因是( )
A、只限定事件引起的補(bǔ)償
B、只限定當(dāng)事人違約而提出的賠償
C、非自身的原因,且實際造成了損失,應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的補(bǔ)償或賠償
D、不包括因第三者過錯造成的損失的補(bǔ)償或賠償
29、FIDIC施工合同條件規(guī)定,不可預(yù)見的物質(zhì)條件,是指一個有經(jīng)驗的承包商至( )前不能合理預(yù)見的物質(zhì)條件。
A、基準(zhǔn)日期
B、提交投標(biāo)書日期
C、簽訂協(xié)議書日期
D、現(xiàn)場考察日期
30、下列關(guān)于解決合同爭議的表述中,( )是正確的。
A、對裁決結(jié)果不服,可向法院起訴
B、爭議雙方均可單方面要求仲裁
C、當(dāng)事人不必經(jīng)調(diào)解解決合同爭議
D、對法院一審判決不服,可申請仲裁
31、發(fā)包人收到工程竣工報告后( )天內(nèi),組織專家驗收組,制定驗收方案。
A、7
B、14
C、28
D、56
32、施工中如果出現(xiàn)設(shè)計變更和工程量增加的情況,按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定,( )。
A、發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知承包人
B、工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知承包人
C、承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認(rèn)順延的工期,通知工程師
D、承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認(rèn)為應(yīng)順延的工期報告工程師
33、在施工過程中,工程師在收到承包人提出的順延工期的書面報告后( )天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)。
A、3
B、7
C、14
D、28
34、依據(jù)《擔(dān)保法》規(guī)定,擔(dān)保人必須是第三人的擔(dān)保方式是( )。
A、保證
B、質(zhì)押
C、定金
D、留置
35、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的,抵押合同自( )之日起生效。
A、簽訂
B、登記
C、履行
D、主合同生效
36、《合同法》規(guī)定的“抗辯權(quán)”是指,一方有違約行為時對方有權(quán)( )。
A、撤回合同
B、撤銷合同
C、解除合同
D、中止履行義務(wù)
37、監(jiān)理工程師通知承包商進(jìn)行工程計量后,承包商在約定時間未派人參加計量,則( )。
A、監(jiān)理工程師應(yīng)推遲計量時間
B、監(jiān)理工程師單獨計量無效
C、監(jiān)理工程師單獨計量有效
D、監(jiān)理工程師可不必在計量
38、在工程建設(shè)的過程中,( )是最為常用的一種擔(dān)保方式。
A、抵押
B、留置
C、保證
D、定金
39、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款,承包人在規(guī)定時間( )天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。
A、5
B、7
C、14
D、28
40、按照施工合同的規(guī)定,從開工之日起至( )止的日歷天數(shù)為承包人的施工期,據(jù)此與合同工期比較判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。
A、承包人提請竣工驗收前自檢合格日
B、承包人提供竣工資料和竣工驗收報告日
C、開始竣工檢驗日
D、竣工驗收合格工程師在檢驗記錄簽字日
41、下列合同不適用合同法的是( )。
A、買賣合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收養(yǎng)合同
42、發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后( )天內(nèi)仍不支付價款,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將工程折價變賣。
A、7
B、14
C、28
D、56
43、表見代理的法律后果由( )承擔(dān)。
A、無權(quán)代理人
B、被代理人
C、善意相對人
D、合同擔(dān)保人
44、合同中當(dāng)事人約定了違約金,也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后,( )。
A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償
B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)違約賠償責(zé)任
C、未違約方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償
D、違約金和定金的約定同時無效,需采用其他方式追究違約責(zé)任
45、某設(shè)備安裝施工合同約定的開工日為2月1日。由于土建承包人延誤竣工,導(dǎo)致安裝承包人實際于2月10日開工。安裝承包人在5月1日安裝完畢并向工程師提交了竣工驗收報告,5月10日開始進(jìn)行5天啟動連續(xù)試車,結(jié)果表明施工安裝有缺陷。安裝承包人按照工程師的指示進(jìn)行了調(diào)試工作,并于5月25日再次提交請求驗收報告。5月26日再次試車后表明安裝工作滿足合同規(guī)定的要求,參與試車有關(guān)各方于6月1日簽署了同意移交工程的文件。應(yīng)以( )的時間與合同工期比較,判定承包人是提前竣工還是延誤竣工。
A、2月1日至5月10日
B、2月1日至5月25日
C、2月10日至5月26日
D、2月10日至6月1日
46、設(shè)計招標(biāo)文件與施工招標(biāo)文件的主要不同點之一,是設(shè)計招標(biāo)文件中沒有( )。
A、合同條件
B、投標(biāo)須知
C、工程量清單
D、項目說明書
47、為了正確區(qū)分合同風(fēng)險的責(zé)任歸屬,F(xiàn)IDIC施工合同條件中定義的“基準(zhǔn)日”是指( )。
A、投標(biāo)截止日
B、風(fēng)險事件發(fā)生日
C、投標(biāo)截止日前第28天
D、承包商接到中標(biāo)通知書日
48、業(yè)主指定的分包商,在施工中受到非自身原因造成損害時,他應(yīng)向( )提交索賠報告。
A、業(yè)主
B、總承包商
C、監(jiān)理工程師
D、業(yè)主或監(jiān)理工程師
49、合同履行的前提和依據(jù)是( )。
A、有效的合同
B、合同法
C、誠實信用原則
D、合同生效
50、在合同權(quán)利義務(wù)終止的原因中,( )是最主要和最常見的原因。
A、債務(wù)清償
B、合同解除
C、免除債務(wù)
D、債務(wù)抵消
多項選擇題
1、發(fā)包人出于某種需要希望工程能提前竣工,則他應(yīng)做的工作包括( )。
A、向承包人發(fā)出必須提前竣工的指令
B、與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議
C、負(fù)責(zé)修改施工進(jìn)度計劃
D、為承包人提供趕工的便利條件
E、減少對工程質(zhì)量的檢測試驗項目
2、按照《施工合同文本》規(guī)定,在施工中由于( )造成工期延誤,經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn),竣工日期可以順延。
A、承包人未能及時調(diào)配施工機(jī)械
B、發(fā)生不可抗力
C、雨季天數(shù)增多
D、工程量變化和設(shè)計變更
E、一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時
3、后履行抗辯權(quán)的適用條件包括( )。
A、合同中未約定履行順序
B、合同中約定了履行順序
C、由同一雙務(wù)合同產(chǎn)生互負(fù)的對價給付債務(wù)
D、應(yīng)當(dāng)先履行的對價給付是可能履行的義務(wù)
E、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化
4、《建設(shè)工程施工合同范本》由( )組成。
A、協(xié)議書
B、中標(biāo)通知書
C、通用條款
D、工程量清單
E、專用條款
5、工程招標(biāo)時,可能造成招標(biāo)失敗的原因有( )
A、投標(biāo)單位不足法定數(shù)
B、部分投標(biāo)者未出席開標(biāo)會
C、各投標(biāo)者報價均不合理
D、決標(biāo)前發(fā)現(xiàn)標(biāo)底有某些漏誤
6、合同是平等主體的( )之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、國家機(jī)關(guān)
7、保險人對事故的賠償應(yīng)遵循的規(guī)定是( )。
A、不得超過保險單明細(xì)表中對應(yīng)的每次事故賠償限額
B、最高賠償責(zé)任不得超過明細(xì)表中列明的累計賠償限額
C、以法院或政府有關(guān)部門裁定的應(yīng)由被保險人償付的金額為準(zhǔn)
D、特殊情況下,賠償不受限制
E、以保險人的裁定為準(zhǔn)
8、設(shè)備制造階段的監(jiān)理任務(wù)包括( )。
A、使用原材料質(zhì)量的確認(rèn)
B、制造過程重要試驗結(jié)果的質(zhì)量確認(rèn)
C、審查供貨方提供的月報表
D、對發(fā)運(yùn)設(shè)備前包裝質(zhì)量的檢驗
E、貨物運(yùn)抵現(xiàn)場后進(jìn)行開箱檢驗
9、評標(biāo)的條件是( )
A、投標(biāo)單位技術(shù)力量強(qiáng)
B、標(biāo)價合理、工期適當(dāng)
C、有較好的信譽(yù)
D、有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進(jìn)行保修的措施
E、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計,且先進(jìn)合理、切實可行
F、愿意讓利
10、下列情形中,( )的合同是可撤銷合同。
A、以欺詐、脅迫手段訂立,損害國家利益
B、因重大誤解而訂立
C、在訂立合同時顯失公平
D、以欺詐、脅迫手段,使對方在違背真實意思情況下訂立
E、違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定
11、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的招標(biāo)方式包括( )。
A、公開招標(biāo)
B、詢價招標(biāo)
C、直接發(fā)包
D、邀請招標(biāo)
E、談判招標(biāo)
12、下列對索賠的理解,正確的是( )。
A、合同雙方均有權(quán)索賠
B、是客觀存在的
C、是單方行為
D、前提是經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害
E、必須經(jīng)對方確認(rèn)
13、合同訂立須經(jīng)過( )。
A、要約邀請
B、要約
C、承諾
D、簽證
E、公證
14、《合同法》規(guī)定,合同權(quán)利義務(wù)終止,不影響合同中( )的效力。
A、清理條款
B、結(jié)算條款
C、質(zhì)量條款
D、風(fēng)險條款
E、目的條款
15、法定解除合同的條件包括( )等。
A、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的
B、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行
C、當(dāng)事人約定的解除合同條件成就
D、在履行期限屆滿之前,當(dāng)事人一方表明不履行主要債務(wù)
E、法律規(guī)定的其他情形
16、設(shè)計階段監(jiān)理的內(nèi)容包括( )。
A、選擇勘察設(shè)計單位
B、組織設(shè)計方案競賽
C、確定設(shè)計使用的技術(shù)參數(shù)
D、審查勘察設(shè)計方案和結(jié)果
E、編制項目概預(yù)算
17、關(guān)于對工程量確認(rèn)的說法正確的是( )。
A、只對承包人完成的永久合格工程的工程量進(jìn)行計量
B、承包人收到通知未參加計量,工程師自行計量的結(jié)果有效
C、工程師在計量工程量前24小時通知發(fā)包人派人參加
D、承包人原因造成返工的工程量不予計量
E、工程師未通知承包人參加計量,其計量結(jié)果有效
18、建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是( )。
A、發(fā)包人
B、承包人
C、供貨人
D、供應(yīng)商
E、經(jīng)紀(jì)人
19、合同法律關(guān)系由( )等要素構(gòu)成。
A、主體
B、客體
C、行為
D、事件
E、內(nèi)容
20、根據(jù)《合同法》規(guī)定,生效的要約可因一定事由的發(fā)生而失效,這些事由包括( )。
A、要約人依法撤回要約
B、要約人依法撤銷要約
C、拒絕要約的通知到達(dá)要約人
D、受要約人對要約內(nèi)容作出變更
E、承諾期限屆滿,受要約人未作出承諾
判斷題答案
1:A| 2:B| 3:B| 4:A| 5:B| 6:A| 7:B| 8:C| 9:A| 10:B|
單項選擇題答案
1:A| 2:C| 3:B| 4:C| 5:B| 6:C| 7:B| 8:A| 9:A| 10:D| 11:B| 12:C| 13:A| 14:C| 15:D| 16:B| 17:B| 18:D| 19:B| 20:B| 21:C| 22:B| 23:B| 24:D| 25:C| 26:A| 27:B| 28:C| 29:B| 30:C| 31:C| 32:D| 33:C| 34:A| 35:B| 36:D| 37:C| 38:C| 39:A| 40:B| 41:D| 42:D| 43:B| 44:A| 45:C| 46:C| 47:C| 48:B| 49:A| 50:A|
多項選擇題答案
1:B、D、 | 2:B、D、E、 | 3:B、C、D、 | 4: A、C、E、 | 5: A、C、 | 6: A、B、C、 | 7: A、B、C、 | 8: A、B、C、D、 | 9:B、C、D、E、 | 10:B、C、D、 | 11: A、D、 | 12: A、B、C、D、 | 13:B、C、 | 14: A、B、 | 15: A、B、D、E、 | 16:B、D、 | 17: A、B、D、 | 18: A、B、C、D、 | 19: A、B、E、 | 20:B、C、E、 |
建設(shè)工程教育網(wǎng)論壇
- ·2020年廣安監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年固原監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年贛州監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年甘南監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年阜陽監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年阜新監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年撫州監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年撫順監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年福州監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)
- ·2020年佛山監(jiān)理工程師考試題型及可報考專業(yè)