判斷題

　　1、《公路工程施工監(jiān)理合同范本》規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員( )

　　A、是
　　B、否

　　2、工程量清單中有標(biāo)價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責(zé)任，義務(wù)和一般風(fēng)險。( )

　　A、是
　　B、否

　　3、保證合同的當(dāng)事人是債權(quán)人和保證人( )

　　A、是
　　B、否

　　4、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率( )

　　A、是
　　B、否

　　5、《合同法》規(guī)定：承攬合同中沒有規(guī)定的，適用于建設(shè)工程合同的有關(guān)規(guī)定。( )

　　A、是
　　B、否

　　6、根據(jù)“擔(dān)保法‘的規(guī)定，醫(yī)院、學(xué)校不能作為保證合同的擔(dān)保人( )

　　A、是
　　B、否

　　7、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。( )

　　A、是
　　B、否

　　8、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。( )

　　A、是
　　B、否

　　9、代理不合法的合同屬于無效合同。( )

　　A、是
　　B、否

　　10、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因事件的干擾而受到損害時，他應(yīng)向監(jiān)理工程師提交索賠報告( )

　　A、是
　　B、否

　　單項選擇題

　　1、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。

　　A、地基基礎(chǔ)工程
　　B、屋面防水工程
　　C、設(shè)備安裝工程
　　D、排水管道工程

　　2、材料采購的交貨檢驗，數(shù)量驗收的方法是( )。

　　A、經(jīng)驗鑒別法
　　B、理論換算法
　　C、物理試驗法
　　D、化學(xué)實驗法

　　3、下列對不可抗力發(fā)生后，合同責(zé)任的描述中錯誤的是（ ）。

　　A、承包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé)
　　B、工程修復(fù)費用由發(fā)包人承擔(dān)
　　C、承包人的停工損失由承包人承擔(dān)
　　D、發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé)

　　4、關(guān)于無效合同，下列說法錯誤的是（ ）。

　　A、違反了法律規(guī)定的條件
　　B、自訂立起就沒有法律效力
　　C、不受到法律保護(hù)
　　D、自宣布無效之日起無效

　　5、在下列各種合同中，一般情況下( )的合同有效。

　　A、限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認(rèn)
　　B、無代理權(quán)人訂立，被代理人未作表示
　　C、法定代表人越權(quán)訂立，相對人不知道其超越權(quán)限
　　D、無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)訂立，未經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)

　　6、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以( )。

　　A、立即發(fā)出解除合同通知
　　B、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款
　　C、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工
　　D、在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工

　　7、FIDIC施工合同條件規(guī)定，業(yè)主應(yīng)在收到( )后21天內(nèi)，退還承包商履約保函。

　　A、最終支付證書
　　B、接收證書
　　C、履約證書副本
　　D、付款證書

　　8、設(shè)計合同訂立后，尚未開始設(shè)計工作，發(fā)包人因故解除合同( )。

　　A、退還發(fā)包人已付的定金
　　B、退還發(fā)包人已付的設(shè)計費
　　C、不退還發(fā)包人已付的定金
　　D、不退還發(fā)包人已付的設(shè)計費

　　9、FIDIC土木工程施工合同條件規(guī)定，工程保險期限應(yīng)為( )。

　　A、從投保之日到最終結(jié)算日
　　B、從投保之日到工程竣工移交之日
　　C、從現(xiàn)場開始工作到工程竣工移交之日
　　D、從現(xiàn)場開始工作到解除缺陷責(zé)任期結(jié)束

　　10、在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（ ）。

　　A、屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險
　　B、屬于工程師應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險
　　C、屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險
　　D、處于關(guān)鍵線路，影響總工期

　　11、A公司欠銀行貸款200萬元，現(xiàn)該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立B公司。對于公司分立后這筆債務(wù)的清償責(zé)任問題，存在以下意見，其中正確的是（）。

　　A、應(yīng)當(dāng)由A公司承擔(dān)清償責(zé)任
　　B、應(yīng)當(dāng)由B公司承擔(dān)清償責(zé)任
　　C、應(yīng)當(dāng)由A公司和B公司承擔(dān)連帶責(zé)任
　　D、A公司和B公司均不再承擔(dān)清償責(zé)任

　　12、監(jiān)理單位出現(xiàn)失職行為，按照監(jiān)理合同規(guī)定，委托人可( )。

　　A、發(fā)出中止合同通知，令監(jiān)理合同即行停止
　　B、發(fā)出未履行義務(wù)通知后在第21天單方終止合同
　　C、發(fā)出未履行義務(wù)通知后21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)，進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第35天，監(jiān)理合同即行終止
　　D、首先發(fā)出未履行義務(wù)通知，21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)后，在第一個通知發(fā)出35天內(nèi)發(fā)出終止合同通知，監(jiān)理合同即行終止

　　13、工程項目不允許采取的招標(biāo)方式是( )

　　A、公開招標(biāo)
　　B、邀請招標(biāo)
　　C、議標(biāo)
　　D、競爭性招標(biāo)

　　14、施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，而拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包人行使( )。

　　A、同時履行抗辯權(quán)
　　B、異時履行抗辯權(quán)
　　C、后履行抗辯權(quán)
　　D、不安抗辯權(quán)

　　15、關(guān)于工程量計量，正確的處理方法是( )。

　　A、工程師接到承包人的報告后，應(yīng)按工程量清單的量作為計量的工程量
　　B、工程師接到承包人的報告后，應(yīng)通知承包人共同計量
　　C、若工程師未通知承包人參加的單方計量的結(jié)果也有效
　　D、承包人實際完成的(包括漲線部分)所有工程量均應(yīng)在計量的范圍內(nèi)

　　16、監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)計階段項目管理的依據(jù)是( )。

　　A、委托監(jiān)理合同
　　B、可行性研究報告
　　C、工程設(shè)計合同
　　D、設(shè)計招標(biāo)文件

　　17、設(shè)計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人逾期支付設(shè)計費( )以上時，設(shè)計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。

　　A、15天
　　B、30天
　　C、60天
　　D、120天

　　18、訂立合同過程中，( )是要約。

　　A、招標(biāo)公告
　　B、投標(biāo)書
　　C、寄送的價目表
　　D、招股說明書

　　19、招標(biāo)人在中標(biāo)通知書中寫明的中標(biāo)合同價應(yīng)是( )。

　　A、初步設(shè)計編制的概算價
　　B、施工圖設(shè)計編制的預(yù)算價
　　C、投標(biāo)書中標(biāo)明的報價
　　D、評標(biāo)委員會算出的評標(biāo)價

　　20、工程師對索賠處理的決定（ ）。

　　A、是終局性的，具有強制約束力
　　B、不是終局性的，不具有強制約束力
　　C、是終局性的，不具有強制約束力
　　D、不是終局性的，具有強制約束力

　　21、設(shè)計合同履行過程中，( )屬于設(shè)計人的責(zé)任。

　　A、確定設(shè)計參數(shù)取值
　　B、組織對設(shè)計成果鑒定
　　C、辦理文件的審批手續(xù)
　　D、為現(xiàn)場的設(shè)計人員提供工作條件

　　22、按照《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中( )不違反監(jiān)理人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德。

　　A、向其他人泄露委托人申明的秘密
　　B、從承包方獲取提前工期獎金
　　C、幫助承包人完善施工組織設(shè)計
　　D、鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠

　　23、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費用( )。

　　A、由施工單位直接向設(shè)計單位索賠
　　B、由設(shè)計單位全額承擔(dān)
　　C、由建設(shè)單位全額承擔(dān)
　　D、通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé)

　　24、承包商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后，承包商對結(jié)果仍不滿意。按照施工合同條件的規(guī)定，承包商( )。

　　A、必須接受裁決委員會的決定
　　B、可以將爭議提交業(yè)主做決定
　　C、可以提交仲裁機構(gòu)做決定
　　D、可以再次提交工程師做決定

　　25、在FIDIC合同條件中，( )屬于承包商應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。

　　A、施工遇到圖紙上未標(biāo)明的地下構(gòu)筑物
　　B、社會動亂導(dǎo)致施工暫停
　　C、專用條款內(nèi)約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化
　　D、施工過程中當(dāng)?shù)囟愘M的增長

　　26、工程師指示對已隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認(rèn)可，但重新檢驗證明質(zhì)量未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)。則發(fā)生的費用和延誤的工期應(yīng)( )。

　　A、全部由業(yè)主承擔(dān)
　　B、全部由承包人承擔(dān)
　　C、給承包人工期順延
　　D、給承包人費用補償

　　27、工程建設(shè)中甲施工企業(yè)的乙項目經(jīng)理在行使職權(quán)時產(chǎn)生的法律后果應(yīng)當(dāng)由( )承擔(dān)。

　　A、乙項目經(jīng)理
　　B、甲施工企業(yè)
　　C、建設(shè)單位
　　D、具體施工人員

　　28、設(shè)備安裝完畢進(jìn)行試車檢驗的結(jié)果表明，由于工程設(shè)計原因未能滿足驗收要求。承包人依據(jù)工程師的指示按照修改后的設(shè)計將設(shè)備拆除、修正施工并重新安裝。按照合同責(zé)任應(yīng)( )。

　　A、追加合同價款但工期不予順延
　　B、由承包人承擔(dān)費用和工期的損失
　　C、追加合同價款并相應(yīng)順延合同工期
　　D、工期相應(yīng)順延但不補償承包人的費用

　　29、施工的竣工驗收應(yīng)當(dāng)由( )負(fù)責(zé)組織。

　　A、發(fā)包人
　　B、工程師
　　C、承包人
　　D、監(jiān)理單位

　　30、爭端裁決委員會的酬金由（）負(fù)擔(dān)。

　　A、承包商
　　B、業(yè)主與承包商
　　C、業(yè)主
　　D、指定分包商

　　31、下列又稱為不安抗辯權(quán)的是（ ）。

　　A、同時履行抗辯權(quán)
　　B、先履行抗辯權(quán)
　　C、后履行抗辯權(quán)
　　D、不履行抗辯權(quán)

　　32、設(shè)計開工的標(biāo)志是（ ）。

　　A、合同簽字蓋章
　　B、合同規(guī)定開工期限
　　C、簽字后第三天
　　D、收到定金

　　33、施工期間發(fā)生設(shè)計變更，變更部分超出了原設(shè)計人資質(zhì)范圍，發(fā)包人征得原設(shè)計人同意后，可以委托其他設(shè)計人完成設(shè)計變更。設(shè)計變更文件應(yīng)由( )負(fù)責(zé)。

　　A、發(fā)包人
　　B、其他設(shè)計人
　　C、原設(shè)計人
　　D、監(jiān)理工程師

　　34、發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的一批鋼窗，運到工地與承包人共同清點驗收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢查發(fā)現(xiàn)由于鋼窗質(zhì)量原因出現(xiàn)較大變形，要求承包人拆除，則此質(zhì)量事故( )。

　　A、所需費用和延誤工期由承包人負(fù)責(zé)
　　B、所需費用和延誤工期由發(fā)包人負(fù)責(zé)
　　C、所需費用給予補償，延誤工期由承包人負(fù)責(zé)
　　D、延誤工期應(yīng)予順延，費用由承包人承擔(dān)

　　35、招標(biāo)人沒有明確地將定標(biāo)的權(quán)利授予評標(biāo)委員會時，應(yīng)由( )決定中標(biāo)人。

　　A、招標(biāo)人
　　B、評標(biāo)委員會
　　C、招標(biāo)代理機構(gòu)
　　D、建設(shè)行政主管部門

　　36、專用條件是對通用條件的（ ）。

　　A、補充
　　B、修改
　　C、補充和修改
　　D、解釋說明

　　37、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》規(guī)定，委托人的責(zé)任不包括( )。

　　A、委托人選定的質(zhì)量檢測機構(gòu)試驗數(shù)據(jù)錯誤
　　B、因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失
　　C、委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立
　　D、監(jiān)理人的過失導(dǎo)致合同終止

　　38、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ ）關(guān)系。

　　A、債權(quán)與債務(wù)
　　B、代理與被代理
　　C、法人與自然人
　　D、權(quán)利與義務(wù)

　　39、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在"212程建設(shè)監(jiān)理合同”中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為( )。

　　A、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間
　　B、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止
　　C、從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止
　　D、從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止

　　40、當(dāng)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達(dá)成補充協(xié)議，依據(jù)《合同法》，應(yīng)在( )履行。

　　A、支付貨幣一方所在地
　　B、接受貨幣一方所在地
　　C、貨幣存放地
　　D、貨幣使用地

　　41、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自( )之日起生效。

　　A、簽訂
　　B、登記
　　C、履行
　　D、主合同生效

　　42、合同擔(dān)保方式中，既可以用當(dāng)事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的財產(chǎn)作擔(dān)保的方式是( )。

　　A、保證
　　B、定金
　　C、留置
　　D、質(zhì)押

　　43、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間（ ）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。

　　A、5
　　B、7
　　C、14
　　D、28

　　44、某施工合同經(jīng)法院確認(rèn)無效后，應(yīng)認(rèn)為該合同從( )日起無效。

　　A、訂立施工合同
　　B、開始施工
　　C、確認(rèn)無效
　　D、下達(dá)停工令

　　45、承包商施工中遇到圖紙未標(biāo)明的地下障礙物導(dǎo)致施工成本增加，為此提出13萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進(jìn)行施工效率對比后，確認(rèn)承包商成本的增加額應(yīng)為10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件，承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項報價節(jié)約了2萬元。工程師就此項索賠應(yīng)批準(zhǔn)的補償額應(yīng)為( )萬元。

　　A、8
　　B、10
　　C、11
　　D、13

　　46、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質(zhì)的是( )。

　　A、罰金
　　B、賠償金
　　C、利息
　　D、違約金

　　47、某小型工程的承發(fā)包雙方?jīng)]有訂立書面施工合同。在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定( )。

　　A、合同事實成立
　　B、合同不成立
　　C、口頭協(xié)議無效
　　D、口頭協(xié)議有效

　　48、某工程監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)，招標(biāo)投標(biāo)過程中形成下列文件中的( )屬于要約。

　　A、招標(biāo)公告
　　B、招標(biāo)文件
　　C、投標(biāo)文件
　　D、補遺通知

　　49、施工過程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導(dǎo)致乙承包商不能按進(jìn)度計劃施工，造成費用增加和工期延誤，乙承包商應(yīng)向( )提出索賠意向通知。

　　A、發(fā)包人
　　B、工程師
　　C、甲承包商
　　D、甲承包商的分包商

　　50、在投標(biāo)文件的報價單中，如果出現(xiàn)總價金額和分項單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應(yīng)當(dāng)( )。

　　A、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可
　　B、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請該標(biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn)
　　C、以分項單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可
　　D、以分項單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)，　由評標(biāo)委員會修正后請該標(biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) 

　　多項選擇題

　　1、監(jiān)理單位的義務(wù)包括( )。

　　A、選擇承擔(dān)工程項目建設(shè)的實施單位
　　B、與承包商簽訂施工合同
　　C、公正地維護(hù)有關(guān)各方的合法權(quán)益
　　D、不得泄露與本工程有關(guān)的保密資料
　　E、不得參與可能與業(yè)主利益相沖突的承包商組織的活動

　　2、合同無效的法律后果有（ ）。

　　A、返還財產(chǎn)
　　B、賠償損失
　　C、追繳財產(chǎn)收歸國有
　　D、折價處理
　　E、追究刑事責(zé)任

　　3、屬于招標(biāo)文件主要內(nèi)容的是( )

　　A、設(shè)計文件
　　B、工程量清單
　　C、施工方案
　　D、投標(biāo)書的編制要求
　　E、選用的主要施工機械

　　4、按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類，索賠可以分為( )。

　　A、工程加速索賠
　　B、工程變更索賠
　　C、合同中明示的索賠
　　D、合同中默示的索賠
　　E、合同外的索賠

　　5、勘察合同示范文本(一)適用于為設(shè)計提供勘察工作的委托任務(wù)，包括（ ）。

　　A、巖土工程勘察
　　B、水文地質(zhì)勘察
　　C、變更及工程費的調(diào)整
　　D、材料設(shè)備的供應(yīng)
　　E、工程測量

　　6、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實際收到數(shù)量不符，其原因可能是( )。

　　A、供貨方的責(zé)任
　　B、運輸部門責(zé)任
　　C、運輸過程的合理損耗
　　D、數(shù)量驗收方法
　　E、使用保管不善

　　7、要約邀請的主要形式有( )

　　A、商品價目表
　　B、招標(biāo)公告
　　C、投標(biāo)書
　　D、廣告

　　8、《施工合同(示范文本)》規(guī)定，( )屬于發(fā)包人的工作。

　　A、使施工現(xiàn)場具備施工條件
　　B、提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料
　　C、提供施工進(jìn)度計劃
　　D、提供工程師辦公用房
　　E、開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道

　　9、《合同法》規(guī)定的合同履行原則包括< )。

　　A、全面履行原則
　　B、實際履行原則
　　C、適當(dāng)履行原則
　　D、需要履行原則
　　E、誠實信用原則

　　10、建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是( )。

　　A、發(fā)包人
　　B、承包人
　　C、供貨人
　　D、供應(yīng)商
　　E、經(jīng)紀(jì)人

　　11、有關(guān)變更的說法，正確的是（ ）。

　　A、工程變更分為設(shè)計變更和其他變更兩類
　　B、工程中常發(fā)生的變更是設(shè)計變更
　　C、其他變更僅指工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更
　　D、承包人不可要求設(shè)計變更
　　E、只有發(fā)包人才能提出設(shè)計變更

　　12、合同法律關(guān)系包括（ ）。

　　A、合同法律關(guān)系主體
　　B、合同法律關(guān)系客體
　　C、合同法律關(guān)系權(quán)利
　　D、合同法律關(guān)系內(nèi)容
　　E、合同法律關(guān)系義務(wù)

　　13、《建設(shè)工程施工合同文本》由( )組成。

　　A、協(xié)議書
　　B、中標(biāo)通知書
　　C、通用條款
　　D、工程量清單專用條款

　　14、工程師對索賠報告中要求順延工期的，審查時應(yīng)注意( )。

　　A、分清工期拖延的責(zé)任
　　B、延誤工作是否位于關(guān)鍵線路上
　　C、工程師無權(quán)壓縮合同工期
　　D、工期索賠計算的合理性和正確性
　　E、共同延誤時各方的責(zé)任

　　15、按照施工合同示范文本規(guī)定，當(dāng)發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備時，( )。

　　A、發(fā)包人應(yīng)在材料到貨前24小時書面通知承包人，由雙方共同清點
　　B、清點后承包人承擔(dān)材料質(zhì)量和保管責(zé)任
　　C、材料保管費應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)
　　D、材料使用前由承包人承擔(dān)檢驗試驗工作及費用
　　E、材料檢驗通過后不解除發(fā)包人供應(yīng)材料存在的質(zhì)量缺陷責(zé)任

　　16、下列關(guān)于監(jiān)理招標(biāo)的特點，說法正確的是（ ）。

　　A、招標(biāo)宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇
　　B、報價占主要地位
　　C、報價占次要地位
　　D、邀請的投標(biāo)人較多
　　E、邀請的投標(biāo)人較少

　　17、下列關(guān)于供貨方不能按期交貨的說法中，正確的是（ ）。

　　A、供貨方逾期交貨，應(yīng)補償采購方的額外損失
　　B、供貨方提前交貨，采購方可拒絕提前提貨
　　C、采購方可因供貨方逾期交貨而解除合同
　　D、采購方因供貨方提前交貨而應(yīng)提前付款
　　E、逾期交貨承擔(dān)違約責(zé)任

　　18、對委托人和監(jiān)理人有約束力的合同，除雙方簽署的合同外，還包括（ ）文件。

　　A、監(jiān)理委托函或中標(biāo)函
　　B、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件
　　C、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件
　　D、在實施過程中雙方共同簽署的補充和修正文件
　　E、雙方來往的信件和書面文件

　　19、“債務(wù)人向第三人履行債務(wù)”的特點是（ ）。

　　A、不改變當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系
　　B、債務(wù)人不得拒絕第三人的請求履行
　　C、改變當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系
　　D、第三人無追究對方違約責(zé)任的權(quán)利
　　E、第三人不可以向債務(wù)人請求履行

　　20、在下列財產(chǎn)中，( )不能質(zhì)押。

　　A、工程
　　B、匯票
　　C、郵票
　　D、地產(chǎn)專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)

　　判斷題答案

1：B| 2：A| 3：A| 4：B| 5：A| 6：A| 7：B| 8：A| 9：B| 10：B|

　　單項選擇題答案

1：B| 2：B| 3：A| 4：D| 5：C| 6：C| 7：C| 8：C| 9：C| 10：C| 11：C| 12：D| 13：C| 14：D| 15：B| 16：A| 17：B| 18：B| 19：C| 20：B| 21：A| 22：C| 23：D| 24：C| 25：D| 26：B| 27：B| 28：C| 29：A| 30：B| 31：B| 32：D| 33：B| 34：B| 35：A| 36：C| 37：D| 38：D| 39：C| 40：B| 41：B| 42：D| 43：A| 44：A| 45：A| 46：D| 47：A| 48：C| 49：B| 50：D|

　　多項選擇題答案

1：C、D、E、 | 2： A、B、C、 | 3： A、B、D、 | 4：C、D、 | 5： A、B、E、 | 6： A、B、C、 | 7： A、B、D、 | 8： A、B、E、 | 9： A、E、 | 10： A、B、C、D、 | 11： A、B、 | 12： A、B、D、 | 13： A、C、 | 14： A、B、C、D、 | 15： A、C、E、 | 16： A、C、E、 | 17： A、B、C、E、 | 18： A、B、C、D、 | 19： A、B、D、 | 20： A、D、 |

建設(shè)工程教育網(wǎng)論壇